- УСТРОИТЕЛЬ предоставляет УЧАСТНИКУ на время выставки стенд №, площадью кв.м., оборудованный «под ключ» (аренда конструкций и мебели, строительство и оформление стенда стандартной конфигурации, электропитание, освещение, отопление, вентиляция, уборка) и публикует информацию УЧАСТНИКА в каталоге выставки во взаимно согласованных объемах.
- УЧАСТНИК обязуется оплатить в течение дней с момента подписания УСТРОИТЕЛЕМ настоящего Договора стоимость аренды стенда, исходя из стоимости 1 кв.м. в размере рублей на общую сумму рублей, включая все налоги.
- В случае письменного отказа УЧАСТНИКА от участия в выставке УСТРОИТЕЛЬ удерживает % арендной платы, определенной в настоящем Договоре, если отказ последовал до «» года, и % после указанного срока.
- Если УЧАСТНИК не выдержал установленные настоящим Договором сроки платежа, УСТРОИТЕЛЬ имеет право расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе.
- Ввоз оборудования осуществляется за до начала работы выставки, а вывоз - в день ее завершения. Если УЧАСТНИК не выдерживает сроков вывоза выставочного оборудования, то издержки УСТРОИТЕЛЯ за хранение оборудования относятся за счет УЧАСТНИКА.
- УЧАСТНИК обязуется не иметь претензий к УСТРОИТЕЛЮ в случае возникновения травм своих официальных представителей, а также по поводу возможных потерь, хищений и порчи оборудования. УСТРОИТЕЛЬ организует передачу и прием стендового оборудования под охрану работников правопорядка с до следующего дня, а также способствует УЧАСТНИКУ в страховании его экспонатов и оборудования.
- При собственном обустройстве стенда или его дооформлении УЧАСТНИК обязуется не применять красок, клеев и других веществ, которые могут привести к порче конструкционных материалов, использованных при монтаже экспозиции. Затраты УСТРОИТЕЛЯ на восстановление конструкций и мебели, порча которых произошла по вине УЧАСТНИКА, относятся за счет последнего.
- УЧАСТНИК обязуется не предоставлять выделенную выставочную площадь организациям, не являющимся сторонами в настоящем Договоре, а также не размещать рекламу этих организаций.
- Если УЧАСТНИК не занимает выделенной площади до в день открытия выставки, УСТРОИТЕЛЬ имеет право использовать ее по своему усмотрению, что не освобождает УЧАСТНИКА от оплаты полной суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре.
- Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в письменном виде.
- Споры, возникающие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Устроитель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Участник
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
ДОГОВОР
на выполнение работ по оформлению и монтажу выставочного стенда
дата и место подписания
___(наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___(должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем"Подрядчик", в лице ___(должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, заключилинастоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Заданию Заказчика (Приложение N __ к настоящему Договору) работы по монтажу выставочного стенда с площадью пола ______ кв. м на выставке _________________, которая состоится с "___"________ ___ г. по "___"________ ___ г. в ____________ на ул. _________________, д. _____ в г. _________________, а также работы по демонтажу стенда по окончании вышеуказанной выставки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.3. Работы выполняются по месту прохождения выставки, указанному в п. 1.1 настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик, в соответствии с п. 1.1, обязуется выполнить следующие работы:
- разработать эскизный проект выставочного стенда на основе Задания Заказчика;
- закупить следующее имущество: _________________, материалы: _____________________;
- осуществить монтаж выставочного стенда с использованием собственного оборудования;
- художественно оформить выставочный стенд в соответствии с согласованным заданием Заказчика и оригинал-макетом;
- сдать выставочный стенд Заказчику не позднее ______ часов "___"________ ___ г.;
- демонтировать выставочный стенд после окончания выставки в течение _______ с момента ее окончания.
Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее ______ с момента получения задания Заказчика. Закупка материалов, необходимых для выполнения настоящего Договора, а также разработка Подрядчиком эскизного проекта выставочного стенда должны быть завершены не позднее "___"________ ___ г. Монтаж и оформление выставочного стенда должны быть завершены Подрядчиком не позднее "___"________ ___ г.
Работы, перечисленные в настоящем пункте, Подрядчик обязуется выполнить в сроки, согласованные с Заказчиком и указанные в графике выполнения работ (Приложение N __), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик, в соответствии с п. 1.1, обязуется:
- не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика;
- в срок ________ предоставить Подрядчику доступ в помещение выставки для проведения монтажно-демонтажных работ;
- утвердить разработанный Подрядчиком эскизный проект выставочного стенда в срок ______ с момента получения эскизного проекта;
- не позднее ______ принять выставочный стенд по акту выполненных работ (Приложение N ___), который является неотъемлемой частью настоящего Договора;
- произвести оплату работ Подрядчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3. В случае отказа от настоящего Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные работы.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость каждого вида работ указывается в смете (Приложение N __), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Вышеуказанная сумма настоящего Договора является твердой, включает в себя оплату выполненной работы Подрядчика, стоимость расходных материалов.
3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком двумя платежами в следующем порядке:
3.2.1. ____% от суммы - в течение __ банковских дней с даты заключения настоящего Договора.
3.2.2. Оставшиеся ____% от общей суммы настоящего Договора - в течение _____ банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты (см. п. 3.2) по вине Заказчика (исключая обстоятельства форс-мажора) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Подрядчика, т.е. отсутствия надлежащим образом оформленного выставочного стенда к официальному открытию выставки по вине Подрядчика (исключая обстоятельства форс-мажора), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, которые Заказчик понес в связи с неучастием на выставке, а также потребовать от Подрядчика возвращения уплаченного Заказчиком аванса и расторжения настоящего Договора. Требование о возмещении убытков и возврате авансовой суммы должно быть выполнено Подрядчиком в течение ____ банковских дней с даты получения претензии Заказчика.
4.3. В случае нарушения установленного настоящим Договором срока демонтажа стенда после окончания выставки Заказчик вправе потребовать от Подрядчика немедленного демонтажа стенда и уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее по тексту - "форс-мажор"), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.
5.2. Форс-мажором по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия.
5.3. В случаях наступления форс-мажора сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой стороне в срок _________ соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.
5.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего Договора стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор будет передан на рассмотрение в суд в установленном законодательством порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
7.3. Вся переданная Заказчиком Подрядчику или составленная Подрядчиком по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и техническая документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору, и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.
Договор изготовления стендов 2018 образец бланк скачать
Договор
изготовления стендов
г. ___________________ _________________ 20 года
ООО «Иванов» , именуемый в дальнейшем Заказчик в лице, Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров» , именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
- Предмет договора
- 1. Исполнитель предоставляет во временное владение и пользование Заказчику разработанный и изготовленный (согласно чертежей и эскизов, разработанных Исполнителем и утверждённых Заказчиком) выставочный стенд (далее – Изделие), и осуществляет его монтаж (с последующим демонтажем), в целях использования Изделия Заказчиком в Выставке________ , которая проводится в г. Москве, с _____________ по _______________.
- 2. Монтаж/демонтаж Изделия осуществляется Исполнителем своими силами и средствами в определенные Договором сроки по адресу: ______________________
- 3. Период владения и пользования Изделием начинается с момента передачи изделия Заказчику и заканчивается возвратом Исполнителю. Прием и передача оформляются актами. Календарные сроки указаны в иных статьях Договора, также как и моменты наступления значимых обстоятельств.
- 2 . Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая сумма Договора составляет ___________________. НДС не облагается в соответствии с «Уведомлением о возможности применения УСН» № ____от _______г. (объект налогообложения – доходы), выдано ___________________________.
2.2. Оплата осуществляется по следующей схеме: предоплата в размере 50% — ____________________ осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета Исполнителя, остальная сумма: 50% — ______________________ подлежит оплате после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, сопровождаемого надлежащими документами, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Исполнителя. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету на счет Исполнителя, указанный в Договоре. По соглашению сторон, возможны иные варианты оплаты.
- 3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- 3 . Сроки выполнения и порядок сдачи — приёмки выполненных работ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Приступить к выполнению работ _______________.
3.1.2. Разработать и согласовать в письменной форме с Заказчиком дизайн-проект выставочного стенда (Приложение № l), смету (Приложение№ 2) до _____________.
3.1.3. Согласовать с администрацией выставки все вопросы, касающиеся функционирования стенда: дизайн, конфигурацию, электрификацию, использование дополнительного оборудования, вопросы пожарной безопасности и т.д. в сроки, достаточные для успешного строительства стенда. Стенд должен полностью соответствовать требованиям организаторов выставки и пожарной охраны.
- 1.4. Произвести монтаж выставочного оборудования (из материалов Исполнителя, по рисункам и чертежам, изготовленным Исполнителем и утверждённым Заказчиком) с _______.
- 1.5. По окончании работ известить Заказчика о готовности объекта к сдаче.
- 1.6. Сдать выполненный объект Заказчику до __________________.
- 1.7. После закрытия выставки произвести демонтаж оборудования в сроки, согласованные с организаторами выставки.
3.2. Заказчик обязуется:
- 2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую документацию: план расположения стенда в выставочном павильоне с указанием номера места застраиваемой площади, размер выставочной площади, логотипы в векторном виде в формате программ Corel Draw и Adobe Illustrator, файлы для печати полиграфической продукции в формате tiff разрешением не менее 150 dpi в натуральную величину не позднее _______________. При необходимости правки или создания файлов, логотипов, а так же полиграфической продукции предоставляемой на печать, Заказчик оплачивает дополнительно стоимость работ согласно расценкам Исполнителя, а так же утверждает макет в письменном виде дополнительным приложением к Договору.
- 2.2. Принять стенд у Исполнителя не позднее _____ часов ________г. и предоставить список претензий по работам в срок не позднее ____ часов __________г, в случае их наличия.
- 2.3. Исполнитель не несет ответственности за задержку сроков выполнения работ, если эта задержка в случае неуплат Заказчиком каких-либо сумм Организатору выставки.
- 2.4. Утвердить окончательный вариант дизайна выставочного стенда (Приложение № 1), сметы (Приложение № 2) подписью ответственного лица и печатью до ________г. После утверждения проекта любые изменения в дизайне стенда допустимы только по согласованию Сторон.
3.3. Сдача — приёмка выполненных работ производится путём подписания сторонами Акта сдачи — приёмки выполненных работ. В случае мотивированного отказа в приёмке работ Заказчик, предоставляет Исполнителю список претензий в письменном виде. На основании предоставленного списка Исполнитель удовлетворяет претензии.
- Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий Договора виновная сторона возмещает причинённые этим убытки противной стороне.
4.2. В случае если нарушены сроки выполнения каких-либо работ по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае если нарушены сроки оплаты выполненных работ по Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.
- Порядок разрешения споров
5.1. Стороны настоящего договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе споры о признании договора недействительным (ничтожным), незаключенным будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение постоянно действующего третейского суда при торгово-промышленной палате самарской области в соответствии с действующем регламентом. Решение данного третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца со дня вынесения решения.
- Прочие условия
6.1. Договор действует со дня подписания его сторонами и действителен до полного исполнения обязательств по нему. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон.
ДОГОВОР N ____
на выполнение работ по
оформлению и монтажу
выставочного
стенда
г. _________
"___"_______ _____ г.
____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в
лице _______________, действующ___ на основании
_____________, с одной стороны, и ________________,
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице
_____________, действующ___ на основании _______________, с
другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а
Исполнитель обязуется выполнить работы по
монтажу выставочного стенда c площадью пола
_________ кв. м, на выставке _________________, которая
состоится с "___"_______ _____ г. по "___"_______ ____ г. в
____________ на ул. __________, д. _____ в г. _______________, а
также работы по демонтажу стенда по
окончании вышеуказанной выставки.
1.2.
Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненную работу.
2. ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
2.1. Исполнитель в соответствии с п.
1.1 обязуется выполнить следующие работы:
- разработать эскизный проект на основе
технического задания Заказчика с привязкой
выставочного стенда к месту на выставке;
- закупить необходимые имущество и
материалы;
- осуществить монтаж под
ключ вышеуказанного стенда с
использованием собственного
оборудования;
- художественно оформить
стенд в соответствии с согласованным
техническим заданием и оригинал-макетом;
- передать Заказчику в аренду на срок
проведения выставки имущество и материалы
согласно смете;
- сдать стенд Заказчику
с исполнением всех его замечаний не позднее
_______часов "__"________ ___ г.;
- демонтировать
стенд после окончания выставки со
своевременным вывозом комплектующих
стенда в сроки, установленные устроителями
выставки;
- передать Заказчику в
собственность по его требованию любые
имущество и материалы, за исключением тех,
которые были переданы Исполнителем в
аренду согласно смете, прилагаемой к
настоящему Договору.
2.2. Заказчик в
соответствии с п. 1.1 обязуется:
-
предоставить Исполнителю всю необходимую
информацию для привязки выставочного
стенда и художественного оформления;
-
заказать и предоставить Исполнителю
выставочную площадь ______ кв. м для поведения
монтажно-демонтажных работ в сроки,
установленные устроителями выставки;
-
заказать и оплатить подключение
электропитания, водоснабжения и
телефонизации стенда у устроителей
выставки;
- не позднее ____ часов до
открытия выставки высказать свои замечания
по внешнему виду стенда и, если таковые
отсутствуют, принять стенд для монтажа
экспонатов, что подтверждается
соответствующим актом;
- своевременно
произвести оплату работ Исполнителя в
сроки, предусмотренные настоящим
Договором;
- в случае внесения
изменений в утвержденный проект
выставочного стенда во время проведения
монтажных работ оплатить по существующему
прайс-листу Исполнителя двойной тариф за
дополнительные услуги, если
соответствующие изменения проекта влекут
за собой необходимость переделки уже
установленных частей стенда.
3. СТОИМОСТЬ
РАБОТ
3.1. Стоимость работ и услуг,
согласованных в п. 2.1 настоящего Договора,
составляет _____________, включая НДС.
Стоимость каждого вида работ и услуг
указывается в смете.
Вышеуказанная
сумма настоящего Договора является
твердой, включает в себя вознаграждение
Исполнителя, стоимость расходных
материалов, иные затраты Исполнителя по
настоящему Договору, стоимость аренды
предоставляемого Исполнителем имущества и
проч. расходы.
Оплата производится в
рублях на основании счета Исполнителя по
текущему курсу ЦБ РФ на дату выставления
счета.
3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1
настоящего Договора, осуществляется
Исполнителем двумя платежами в следующем
порядке:
3.2.1. ____% от суммы - в течение __
банковских дней с даты заключения
настоящего Договора.
3.2.2. Оставшиеся __%
от общей суммы настоящего Договора - в
течение ___ банковских дней с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ и услуг.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае
нарушения сроков оплаты (см. п. 3.2) по вине
Заказчика (исключая обстоятельства
форс-мажора) Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку (пеню) в размере _____%
от суммы настоящего Договора за каждый день
просрочки.
4.2. В случае неисполнения
обязательств по настоящему Договору со
стороны Исполнителя, т.е. отсутствия
надлежащим образом оформленного
выставочного стенда к официальному
открытию выставки по вине Исполнителя
(исключая обстоятельства форс-мажора),
Исполнитель возвращает авансированную
Заказчиком сумму на его счет в течение ____
банковских дней с даты выставления
Заказчиком соответствующей претензии
Исполнителю, а настоящий Договор
расторгается. В случае задержки исполнения
данного условия Исполнитель выплачивает
неустойку (пеню) в размере ____% от суммы
аванса за каждый день просрочки.
При
этом, если по вине Исполнителя Заказчик не
примет участия в выставке, то Исполнитель
будет обязан уплатить Заказчику штраф в
размере ___________.
4.3. За нарушение сроков
демонтажа стенда после окончания выставки
и своевременного вывоза комплектующих
стенда и иных материалов и имущества в
сроки, установленные устроителями
выставки, Исполнитель несет
ответственность и уплачивает Заказчику
штраф в размере _________________.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы
и/или их последствий (далее по тексту -
"форс-мажор"), при условии, что данные
обстоятельства возникли после заключения
Договора и непосредственно повлияли на
выполнение сторонами своих обязательств.
5.2. Форс-мажором по настоящему Договору
признаются следующие события: пожар,
наводнение, землетрясение и другие
стихийные бедствия, эпидемии, военные
действия и нормативные указания
государственных органов, имеющие
обязательную силу хотя бы для одной из
сторон, которые стороны не могли ни
предвидеть ни предотвратить всеми
доступными им разумными мерами.
5.3. В
случаях наступления форс-мажора, а также по
окончании срока его действия сторона, на
исполнение обязательств которой данные
обстоятельства оказывают влияние, обязана
направить другой стороне в трехдневный
срок соответствующее письменное
уведомление, в противном случае она не
будет вправе ссылаться на форс-мажор как на
обстоятельства, освобождающие ее от
ответственности за нарушение настоящего
Договора.
5.4. Надлежащим
доказательством наличия обстоятельств
форс-мажора и их продолжительности будут
служить соответствующие справки
государственных органов.
6. ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае
возникновения споров между сторонами при
исполнении настоящего Договора стороны
примут все меры к разрешению их путем
переговоров, а в случае недостижения
согласия спор будет передан на
рассмотрение в Арбитражный суд г. _________ в
установленном законодательством порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном,
что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.1. Стороны
обязуются незамедлительно информировать
друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению
отдельных условий настоящего Договора, для
согласования и принятия необходимых мер.
7.2. Вся переданная Заказчиком
Исполнителю или составленная Исполнителем
по согласованию с Заказчиком коммерческая,
проектная и техническая документация,
необходимая для выполнения работ и услуг,
является Приложением к настоящему Договору
и любые изменения в ней могут быть
произведены только по взаимному
согласованию сторон.
7.3. Оборудование и
имущество, закупленные Исполнителем во
исполнение настоящего Договора, являются
собственностью Заказчика, за исключением
того, которое было передано Заказчику в
аренду согласно смете.
7.4. Заказчик
вправе размещать на арендуемых
поверхностях стенда рекламу, товарные
знаки и иную информацию по своему
усмотрению, при условии, что после
окончания выставки она удаляется им без
повреждения выставочного оборудования.
Допустимые способы размещения рекламы,
товарных знаков и иной информации на
поверхностях стенда предварительно
согласуются с Исполнителем в письменной
форме.
7.5. В случае повреждения или
утраты арендованного выставочного
имущества в целом или любой его части в
период работы выставки Заказчик
выплачивает Исполнителю неустойку в
размере полной стоимости поврежденного или
утраченного оборудования.
8.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
___________________________
______________________________
ПОДПИСИ
СТОРОН:
От Заказчика: От
Исполнителя:
________________________
________________________
(должность)
(должность)
______________/_________
______________/_________
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
М.П.
Образец договора аренды стенда на время выставки размещен ниже.
ДОГОВОР № __
аренды выставочного стенда
г. _______________ "___"________ 201_ г.
Именуем__ в дальнейшем "Устроитель",
в лице ________ ______________________________________, действующего
на основании _______________________, с одной стороны и _______________________________,
(Устава, положения) (наименование предприятия, организации)
именуем__ в дальнейшем "Участник", в лице ___________________________________, действующего
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ______________________, с другой стороны заключили настоящий Договор
(Устава, положения)
о нижеследующем:
1. Устроитель предоставляет Участнику на время выставки ______________ за плату стенд № _____ площадью _____ кв. м, оборудованный "под ключ". Комплект стенда стандартной конфигурации составляют: конструкции и мебель. Устроитель обеспечивает Участнику электропитание, освещение, отопление, вентиляцию, уборку стенда; публикует информацию Участника в каталоге выставки во взаимно согласованных объемах.
2. Участник обязуется оплатить в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора стоимость аренды стенда, исходя из стоимости 1 кв. м в размере ____________, на общую сумму ____________ рублей.
3. В случае письменного отказа Участника от участия в выставке Устроитель удерживает ___% от суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре, если отказ последовал до "___"_______ _____ г., и __% - после указанного срока.
4. Если Участник не соблюдает установленные настоящим Договором сроки платежа, Устроитель имеет право расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе.
5. Ввоз оборудования осуществляется за ________ до начала работы выставки, а вывоз - в день ее завершения. Если Участник не соблюдает сроков вывоза выставочного оборудования, то издержки Устроителя за хранение оборудования относятся за счет Участника.
6. Участник самостоятельно осуществляет охрану оборудования стенда в дневное время. Устроитель организует передачу и прием стендового оборудования под охрану с ___ до ___ (ночное время), а также способствует Участнику в страховании его экспонатов и оборудования.
7. При собственном обустройстве стенда или его дооформлении Участник обязуется не применять красок, клеев и других веществ, которые могут привести к порче конструкционных материалов, использованных при монтаже экспозиции. Затраты Устроителя на восстановление конструкций и мебели, порча которых произошла по вине Участника, относятся за счет последнего.
8. Участник обязуется не предоставлять выделенную выставочную площадь третьим лицам, не являющимся сторонами в настоящем Договоре, а также не размещать рекламу этих лиц.
9. Если Участник не занимает выделенной площади до ___ часов в день открытия выставки, Устроитель имеет право использовать ее по своему усмотрению, что не освобождает Участника от оплаты полной суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре.
10. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в письменном виде.
11. Споры, возникающие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке.
Бизнес-идеи
Контрактный управляющий — востребованная профессия XXI века Контрактный управляющий в бюджетном учреждении оклад
Авито
Хассп на пищевом предприятии - что это такое и обязательно ли?
Мама с ребенком